ООО «Автошума.НЕТ» (подрядчик) и АО «Группа компаний "ЕКС"» (генподрядчик) заключили договор подряда в августе 2021 г. на выполнение работ до 30 июня 2022 г. ООО «Автошума.НЕТ» завершило работы с опозданием — 11 октября 2022 г. В дальнейшем ООО «Автошума.НЕТ» обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском о взыскании с АО «ГК "ЕКС"» задолженности по договору в размере 2,7 млн рублей и неустойки за просрочку оплаты. АО «ГК "ЕКС"» предъявило встречный иск о взыскании неустойки за просрочку в размере более 2 млн рублей. Суды взыскали неустойку, рассчитанную от всей суммы договора. ООО «Автошума.НЕТ» пожаловалось в Верховный Суд, сославшись на необходимость применения при расчете неустойки моратория, введенного постановлением Правительства РФ от 28 марта 2022 г. № 497 за период с 1 июля по 30 сентября 2022 г. Судья Верховного Суда Р.А. Хатыпова передала спор в Экономколлегию, которая отменила постановления судов апелляционной и кассационной инстанций в части взыскания неустойки по встречному иску, расходов по уплате госпошлины и зачета взысканных сумм, направив дело в этой части на новое рассмотрение в Девятый арбитражный апелляционный суд (дело № А40-36910/2024).
Материал PROбанкротство